+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Претензия по срокам исполнения муниципального контракта

Претензия по срокам исполнения муниципального контракта

Подача запроса разъяснений. Подготовка тендерной заявки. Ведение претензионной работы Защита от включения в РНП. Нормативно-правовые акты Письма и разъяснения Руководства и документация Шаблоны документов Судебная практика Решения контролирующих органов. Письма и разъяснения Нормативно-правовые акты. Вебинары Семинары.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Экспертные рекомендации В ходе исполнения контракта, заключенного в рамках ФЗ, поставщик поставляет бракованную продукцию.

Претензия за нарушение сроков по 44 фз | Судебная защита

Практически повсеместно на практике приходится сталкиваться с несоблюдением установленных государственным муниципальным контрактом сроков выполнения работы оказания услуги.

Как правило, в арбитражной практике данный вопрос решается просто: за нарушение начального, промежуточного и конечного сроков выполнения работы оказания услуги отвечает подрядчик исполнитель , а не заказчик. Почему так происходит? Ведь мы знаем, что действия государственного заказчика также являются небезупречными: своевременно не представляет подрядчику необходимую для работы документацию, необоснованно уклоняется от принятия выполненной подрядчиком работы услуги , нарушает сроки оплаты и т.

Главная сложность в том, что государственному муниципальному заказчику особо ничего доказывать не надо: сроки выполнения работы оказания услуги зафиксированы в контракте; если срок наступил, а работа не выполнена услуга не оказана , то виноват в этом подрядчик исполнитель , пока не доказано обратное. Также при обосновании вины подрядчика исполнителя в нарушении срока выполнения работы оказания услуги арбитражные суды нередко ссылаются на положения пункта 1 статьи ГК РФ: подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке обработке вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок статья Гражданского кодекса РФ.

Арбитражные суды исходят из того, что поскольку подрядчик не уведомил заказчика в порядке статьи Гражданского кодекса РФ о невозможности выполнения работы или ее приостановлении в связи с наличием указанных обстоятельств, то он не вправе на них ссылаться в обоснование отсутствия своей вины в нарушении срока выполнения работы оказания услуги. Таким образом, действующее законодательство предусматривает следующие причины нарушения обязательства:. Следовательно, возложение ответственности за нарушение срока выполнения работы оказания услуги только на подрядчика исполнителя с освобождением от ответственности заказчика далеко не во всех случаях основано на законе.

В связи с этим весьма примечателен спор между государственным заказчиком и подрядчиком о взыскании неустойки и штрафа за нарушение срока выполнения работы, рассмотренное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановление от 17 декабря г.

Государственный заказчик - правительство Тульской области, Срок исполнения контракта - 10 рабочих дней с момента его подписания. При этом госзаказчик обязался в течение одного рабочего дня после подписания госконтракта передать подрядчику эскизы гербовых бланков. В свою очередь, подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения эскизов передать заказчику контрольные макеты гербовых бланков.

Заказчик обязан в течении 2-х рабочих дней с момента получения контрольных макетов гербовых бланков согласовать эти макеты или мотивированно отказаться от их согласования. По условиям заключенного контракта заказчик должен был направить подрядчику эскизы гербовых бланков Однако данную обязанность заказчик выполнил с просрочкой в 1 день 25 и 26 февраля - выходные дни - Таким образом, просрочка заказчика составила 4 дня с В установленный контрактом 3-х дневный срок, подрядчик Однако комиссия заказчика выявила недостатки, о чем составила протокол от Протоколом от Подрядчик передал гербовые бланки заказчику в полном объеме Заказчик обратился с иском к подрядчику о взыскании неустойки и штрафа за несвоевременное исполнение государственного контракта.

Подрядчик обратился с встречным иском о признании пункта 3. Арбитражный суд Тульской области требование подрядчика о признании недействительным пункта 3. Решение обжаловалось подрядчиком в апелляционном и кассационном порядке, но безрезультатно. Так в Законе Тульской области от Отменяя принятые по делу судебные решения Президиум ВАС РФ указал следующее: установив факт нарушения подрядчиком срока исполнения обязательства, суды не дали правовой оценки поведению государственного заказчика кредитора и допущенной с его стороны просрочки исполнения Президиум ВАС РФ также отметил, что подрядчик просил суд применить статьи ГК РФ, мотивировав свое ходатайство явной несоразмерностью установленных государственным контрактом штрафов и пеней последствиям нарушенного обязательства.

В частности, размер взыскиваемой с подрядчика неустойки в раза превышает ставку рефинансирования Банка России. Столь разительную разницу заказчик объяснил возможными последствиями нарушения обязательства его предметом - гербовыми бланками, несвоевременное изготовление которых могло бы затруднить работу правительства Тульской области! К тому же подрядчик выполнял работы по изготовлению гербовых бланков без получения аванса.

При этом Президиум ВАС РФ допускает возможность применения чрезмерных санкций при наличии обстоятельств особого характера строительство жилья для пострадавших от стихийных бедствий, ремонт дорог в летний период и т. Президиум ВАС РФ также отметил, что в качестве обоснования несоразмерности неустойки можно приводить в том числе доводы о ее несоразмерности по сравнению с законной неустойкой либо обычно взимаемой по государственным контрактам неустойкой.

Отдельного внимания заслуживает вывод Президиума ВАС РФ о том, что включение в государственный контракт условия, предусматривающего датой окончания оказания услуг является дата утверждения государственным заказчиком акта сдачи-приемки услуг без претензий п.

Признание противоречащего закону условия государственного контракта недействительным не требует соблюдения досудебного порядка. Просрочка кредитора вина заказчика явно имела место: передача эскизов гербовых бланков произведена подрядчику вместо Следовательно, вместо 10 рабочих дней на выполнение работы с Получив Данное обязательство подрядчик выполнил в срок.

Поэтому взыскание с подрядчика неустойки и штрафа на дату После отказа Поскольку срок исполнения обязательства продлен заказчиком до его наступления , то взыскание с подрядчика неустойки и штрафа на дату Наибольшую сложность представляет следующий вопрос. Имела ли место просрочка в 2 дня с 21 по 23 марта? Если имела, то по чьей вине? Формально - просрочка подрядчика имела место.

В первом случае, думаю, усматривается вина подрядчика в просрочке срока выполнения работы. Во втором ситуация сложнее: все зависит от того, по какой причине заказчик повторно отказался согласовывать макет.

Если возникли новые, ранее не заявленные требования к макету - то вина заказчика. Особо следует рассмотреть вывод Президиума ВАС РФ о том, продлением государственным заказчиком срока исполнения обязательств, что в принципе исключает просрочку в действиях подрядчика. Мы видим, что исходя из данной нормы, устанавливая новый срок подрядчику, заказчик сохраняет право на взыскание убытков и неустойки с подрядчика за нарушение срока выполнения работы.

Думаю, окончательный ответ зависит от того, по какой причине заказчик повторно отказался согласовывать макет. Рассмотренное нами постановление Президиума ВАС РФ содержит иной подход к данному вопросу: несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, наступление которых в виде затруднения работы правительства Тульской области государственным заказчиком не подтверждена , а подрядчик не мог доказать ни при каких условиях.

Таким образом, налицо явное отступление от ранее сформулированной Пленумом ВАС РФ презумпции соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Не вызывает никаких сомнений вывод Президиума ВАС РФ о том, что для признании условия государственного контракта недействительным, как, в прочем, и любой иной сделки ее части соблюдение досудебного порядка не требуется.

Положения статья Гражданского кодекса РФ не требуют соблюдение досудебных процедур. Напротив, обязательным условием рассмотрения судом требования о расторжении договора, его изменении является представление истцом доказательств направления ответчику соответствующего предложения до обращения в суд пункт 2 статьи Гражданского кодекса РФ.

Включение в государственный контракт условия о том, то датой окончания оказания услуг является дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки услуг без замечаний претензий, действительно позволяет заказчику диктовать свои условия подрядчику исполнителю.

Ни о каком равенстве сторон государственного контракта в этом случае не может быть и речи: заказчик под любым предлогом может многократно откладывать срок принятия и оплаты выполненных работ оказанных услуг. Однако помимо оспаривания подобного условия контракта подрядчик исполнитель может защитить свои интересы иным дополнительным способом:. Некоторые государственные муниципальные заказчики предпочитают работать с проверенными поставщиками товаров, работ и услуг.

В этом случае победитель торгов может столкнуться с откровенным саботажем заказчика, имеющим целью избавиться от неугодного контрагента например, посредством досрочного расторжения с ним государственного муниципального контракта.

Все имеющиеся в контракте сомнения должны оперативно устраняться: поставщик подрядчик, исполнитель должен незамедлительно направлять заказчику письменное обращения о разъяснении спорных положений государственного муниципального контракта. Еще лучше, если переписка будет организована посредством отправки телеграмм с уведомлением о вручении, текст отправленной телеграммы подлежит обязательному заверению работниками телеграфа.

Если требуется большая оперативность - можно воспользоваться электронной почтой, факсом например, на телеграфе или отправкой телефонограммы с надлежащей фиксацией отправки сообщения , но с обязательным его дублированием заказным письмом с уведомлением, ценным письмом, курьером или телеграммой.

Данные рекомендации актуальны и в случаях направления заказчику требования о своевременном выполнении им своих обязательств, а равно применимы для заказчика. Более того, предпочтительнее, чтобы до приостановки работ подрядчик исполнитель письменно уведомил об этом заказчика.

В рассмотренном случае встречным исполнением заказчика являлись эскизы гербовых бланков - без их получения нельзя изготовить макеты эскизов гербовых бланков, а тем более, сами гербовые бланки.

Следует отметить, что арбитражная практика достаточно противоречива. Поэтому, чтобы снизить свои риски, было бы лучше, если бы подрядчик не дожидаясь отправки заказчиком Также вызывает вопрос бездействие подрядчика, когда он получил от заказчика электронное письмо с сообщением об отправке почтовым сообщением эскизов гербовых бланков.

Разве подрядчик не мог Думаю отсутствие внятных действий со стороны подрядчика во многом и определило столь длительное рассмотрение арбитражными судами данного спора.

Как видим, подрядчику исполнителю намного сложней доказать отсутствие своей вины в нарушении срока выполнения обязательства. Существенную помощь в этом вопросе может отказать квалифицированный юрист или адвокат. Однако следует признать, что даже высокопрофессиональная помощь, к сожалению, не является безусловной гарантией победы в споре. Демьянчук Александр Владимирович Адвокат. Гарантия качества с года!

Кто виноват и что делать? Нарушен срок выполнения работы по государственному муниципальному контракту. Получить помощь. Арбитражный адвокат Помощь в разрешении арбитражных споров: нарушение договора, взыскание убытков, неустойки, неосновательного обогащения и т. Юридические услуги в строительстве Помощь в разрешении споров в сфере промышленного и гражданского строительства: расторжение договора, взыскание убытков и т.

Экспертный уровень. Ваше имя:. Опишите Вашу ситуацию:. Принципы работы Порядок работы Образцы документов Отзывы клиентов. Москва, 2-я Песчаная, д. Демьянчук — услуги адвоката в Москве , представительство в арбитражном суде Карта сайта. Вы хотите, чтобы я Вам перезвонил?

Как написать претензию на неустойку по 44-ФЗ

Претензионная работа по ФЗ напрямую законом не регулируется, хотя госконтракты, как правило, содержат условие о претензионном порядке разрешения споров. В статье расскажем, какими нормативными актами руководствоваться при проведении такой работы и на что следует обратить внимание. Нормативное регулирование претензионной работы по контрактам ФЗ. Действия заказчика на допретензионном этапе. Рекомендации по составлению претензионного письма поставщику. Особенности одностороннего отказа от госконтракта.

Претензия по 44 фз сроки

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: Если нарушение условий контракта заключается только в просрочке выполнения работ, с контрагента должны быть истребованы пени, но не штраф. Если наряду с невыполнением работ в установленный срок контрагент допустил иные нарушения обязательств по контракту например, не выполнил работы на момент прекращения контракта, выполнил их не в полном объеме, нарушил требования к качеству работ и т. Обоснование позиции: Любое обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями ст. Это относится и к исполнению обязательств, устанавливаемых контрактами, заключенными в соответствии с требованиями Федерального закона от

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Претензия к дилеру, продавцу автомобиля

Но это не означает, что нужно молча ждать оплаты. Нужно действовать и отстаивать свои права.

Практически повсеместно на практике приходится сталкиваться с несоблюдением установленных государственным муниципальным контрактом сроков выполнения работы оказания услуги.

Согласно действующему законодательству в сфере закупок ФЗ , в любом контракте должен быть установлен претензионный порядок. При невыполнении данного требования заказчика могут подвергнуть дисциплинарному, административному, гражданско-правовому или уголовному наказанию.

Нюансы ведения претензионной работы по ФЗ-44

Претензии по неустойке — это требования заказчика выплатить компенсацию за ненадлежащее исполнение поставщиком обязанностей по госконтракту. Например, нарушенные сроки или плохое качество товара или работ. В каждом государственном или муниципальном контракте , заключенном по ФЗ, прописывается претензионный порядок по неустойке. Распространяется он на обе стороны.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. На основании ст. Непредоставление указанной информации поставщиком подрядчиком, исполнителем не влечет за собой недействительность заключенного контракта по данному основанию.

Образец претензия по 44 фз за нарушение срока поставки исполнителем муниципального контракта

Первая поставка в течении 7 дней должна быть. Но товар не поступил. За каждый день просрочки начисляются пени. В случае нарушения сроков поставки заказчик не может подать в суд сразу, обязан соблюсти претензионный порядок: в адрес нарушителя нужно направить официальную претензию. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на его положения и статьи закона, включается сумма неустойки, отражаются действия, которых заказчик требует от виновной стороны. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Это поможет вам глубже понять свою ситуацию и окончательно определиться, нуждаетесь ли вы в юридической помощи или можете решить вопросы самостоятельно. Самый большой плюс заключается в том, что ваши прописка и адрес проживания никоим образом не станут препятствием для получения консультации специалистов сайта, ведь все их можно получить в онлайн-режиме.

Мы заботимся о вашем комфорте и ценим ваше время без ущерба для качества.

нарушение сроков исполнения контракта (срока начала исполнения контракта, в том В претензии указывается сумма неустойки, подлежащая уплате.

Как долго будет идти личное. Близится уже третий месяц с даты отправки (дату отправки с отдела кадров училища знаем) а дела все нет и .

На сайтах предусмотрена специальная форма, в которой указывается суть вопроса. По необходимости, можно указать номер телефона, чтобы специалист перезвонил для уточнения деталей. Выбирая автомобиль в салоне, можно на месте сразу оформить кредит.

Такой способ покупки имеет несколько преимуществ:Услуги автоюриста в Краснодаре необходимы в различных ситуациях.

У любого человека, который привык конструктивно решать свои проблемы, случались в жизни ситуации, когда необходим совет, помощь юриста или адвоката. Иногда события происходят с молниеносной быстротой, что юридические услуги могут потребоваться в любое время суток.

Новые технологии в обществе с каждым годом совершенствуются, включают в себя передовые функции, о которых раньше люди не могли задумываться.

Если возникает рядовой вопрос, нет смысла обращаться за платной консультацией, когда можно сделать это в интернете. У хорошего юриста онлайн консультация бесплатно может отнять больше времени.

Юридическая по адресу ул. Адреса, телефоны в бресте на страницах tam.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Досудебная претензия подрядчику. Претензия по договору подряда
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Mazulkis

    Bravo, the excellent answer.